某施工单位承包了一供水工程项目,合同条件采用《水利水电土建工程施工合同条件》。在合同实施中,由承包人采购使用的砂子不合格影响混凝土工程质量,监理人立即发出通知,要求承包人停止使用不合格的砂子,并要求提出补救措施。最终,承包人提出了更换砂场的方案,并对已完成的不合格工程部位提出了处理方案并得到了监理人的同意。但同时承包人提出由此造成的工期延误和费用损失应由发包人补偿,其理由是:承包人原有使用的砂子已按合同规定进行了检验并且得到了监理人的同意。你认为承包人的观点是否正确?请说明理由。
当施工承包合同在已经履行或已经履行完毕后被确认为无效合同,并将已完成的工程判给发包方所有,由发包方给承包人折价补偿时,折价补偿的计算办法应遵循()规定。
按照《建设工程施工合同文本》规定,在施工中由于()造成工期延误,经发包人代表确认,竣工日期可以顺延。
某施工单位承包了一供水工程项目,合同条件采用《水利水电土建工程施工合同条件》。在合同实施中,由承包人采购使用的砂子不合格影响混凝土工程质量,监理人立即发出通知,要求承包人停止使用不合格的砂子,并要求提出补救措施。承包人提出了更换砂场的方案,并对已完成的不合格工程部位提出了处理方案并得到了监理人的同意。但同时承包人提出由此造成的工期延误和费用损失应由发包人补偿,其理由是承包人原有使用的砂子已按合同规定进行了检验并且得到了监理人的同意。承包人的观点是否正确?请说明理由。
根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》(GF—2000—0208),由于发包人责任引起的工期延误事件发生后,若发包人要求承包人修订的进度计划仍应保证工程按期完工,则由于采取赶工措施所增加的费用应由()承担。
因工程师指令错误发生的费用和给承包人造成的损失由()承担,延误的工期()。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定,由于发包人原因,造成建设工程质量缺陷的,发包人应当承担过错责任,以下不属于发包方原因造成的工程质量缺陷的是()
某枢纽工程施工招标,合同条件采用《水利水电土建工程施工合同条件》。A施工企业中标并签订合同后,认为中标价偏低,无奈受合同的约束,只好按合同履行义务。在组织进场期间,发包人提供场地延误7天时间,故承包人以此为由,立即将人员、设备、设施等进场资源全部撤离现场,并向发包人发出通知:“由于你方提供场地延误已构成违约,我方根据《合同法》有关规定,提出解除合同,并要求赔偿由于解除合同对我方造成的费用和利润损失,希望你方在合同规定时间给以支付。”你认为A施工企业的说法是否正确?
某枢纽工程施工招标,合同条件采用《水利水电土建工程施工合同条件》。A施工企业中标并签订合同后,认为中标价偏低,无奈受合同的约束,只好按合同履行义务。在组织进场期间,发包人提供场地延误7天时间,故承包人以此为由,立即将人员、设备、设施等进场资源全部撤离现场,并向发包人发出通知:“由于你方提供场地延误已构成违约,我方根据《合同法》有关规定,提出解除合同,并要求赔偿由于解除合同对我方造成的费用和利润损失,希望你方在合同规定时间给以支付。”A施工企业的说法是否正确?试根据我国《合同法》的有关规定,说明理由。
《水利水电土建工程施工合同条件》通用条款规定,在施工过程中,发生下列()情况之一使关键项目的施工进度计划拖后而造成工期延误时,承包人可要求发包人延长合同规定的工期。
工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后,要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷,承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定,对增加的施工成本和延误的工期处理应是()
按照《施工合同》规定,在施工中由于()造成工期延误,经发包人确定竣工工期可以顺延。
根据《堤防和疏浚工程施工合同范本》,造成工期延误,应由发包人承担责任的情况包括()等。
第156题:承包人按照监理人批准的进度计划组织施工, 但由于进度计划本身存在缺陷造成工期延误, 则责任应由()承担。
第341题:根据《标准施工招标文件》,在履行合同过程中,由于发包人()造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准,由( )承担由此增加的费用和延误的工期。
某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》,专用条件中约定完成工程的时间为500天,缺陷通知期为365天。施工过程中,经工程师批准顺延工期38天,则判定承包人提前或延误竣工的时间应为()天。
某设备安装施工合同约定的开工日为2月1日,由于土建承包人延误竣工,导致安装承包人实际于2月10日开工。安装承包人在5月1日安装完毕并向工程师提交了竣工验收报告,5月10日开始进行5天启动连续试车,结果表明施工安装有缺陷。安装承包人按照工程师的指示进行了调试工作,并于5月25日再次提交请求验收报告。5月26日再次试车后表明安装工作满足合同规定的要求,参与试车有关各方于6月1日签署了同意移交工程的文件。工程应以()的时间与合同工期比较,判定承包人是提前竣工还是延误竣工。
按照施工合同规定,工程师未按合同规定,及时向承包人提供所需指令,()应承担延误造成的追加合同
在履行合同过程中,由于发包人的下列原因造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润()
某工程采用公开招标方式,招标人于XX年3月1日在指定媒体上发布了招标公告,3月6日~3月12日发售了招标文件,共有A、B、c、D 4家投标人购买了招标文件。在招标文件规定的投标截止日(4月5日)前,四家投标人都递交了投标文件。开标时投标人D因其投标文件的签署人没有法定代表人的授权委托书而被招标管理机构宣布为无效投标。 该工程评标委员会于4月15日经评标确定投标人A为中标人,并于4月26日向中标人和其他投标人分别发出中标通知书和中标结果通知,同时通知了招标人。 发包人与承包人A于5月10日签订了工程承包合同,合同约定的不含税合同价为6948万元,工期为300d;合同价中的间接费以直接费为计算基数,间接费率为l2%,利润率为5%。在施工过程中,该工程的关键线路上发生了以下几种原因引起的工期延误: (1)由于发包人原因,设计变更后新增一项工程于7月28日~8月7日施工(新增工程款为160万元);另一分项工程的图样延误导致承包人于8月27日~9月12日停工。 (2)由于承包人原因,原计划于8月5日晨到场的施工机械直到8月26日晨才到场。 (3)由于天气原因,连续多日高温造成供电紧张,该工程所在地区于8月3日~8月5日停电,另外,该地区于8月24日晨~8月28日晚下了场特大暴雨。 在发生上述工期延误事件后,承包人A按合同规定的程序向发包人提出了索赔要求。经双方协商一致,除特大暴雨造成的工期延误之外,对其他应予补偿的工期延误事件,既补偿直接费又补偿间接费,间接费补偿按合同工期每天平均分摊的间接费计算。 问题 1.指出该工程在招标过程中的不妥之处,说明理由。 2.该工程的实际工期延误为多少天?应予批准的工期延长时间为多少天?分别说明每个工期延误事件应批准的延长时间及其原因。 3.图样延误应予补偿间接费为多少? 4.该工程所在地市政府规定,高温期间施工企业每日工作时间减少lh,企业必须给职工每人每天l0元高温津贴。若某分项工程的计划工效为l.50m2/h,计划工日单价为50元,高温期间的实际工效降低l0%,则高温期间该分项工程每平方米人工费比原计划增加多少元?(费用计算结果保留两位小数)
《工程勘察设计收费管理规定》中由于勘察人或者设计人工作失误给发包人造成经济损失的,应当按照合同约定承担赔偿责任()
在工程施工阶段,由于承包人的责任造成工程延误后,监理工程师对修改后的施工进度计划的批准意味着()