某施工单位承包了一供水工程项目,合同条件采用《水利水电土建工程施工合同条件》。在合同实施中,由承包人采购使用的砂子不合格影响混凝土工程质量,监理人立即发出通知,要求承包人停止使用不合格的砂子,并要求提出补救措施。最终,承包人提出了更换砂场的方案,并对已完成的不合格工程部位提出了处理方案并得到了监理人的同意。但同时承包人提出由此造成的工期延误和费用损失应由发包人补偿,其理由是:承包人原有使用的砂子已按合同规定进行了检验并且得到了监理人的同意。你认为承包人的观点是否正确?请说明理由。
根据《标准施工招标文件》,承包人按照合同规定将隐蔽工程覆盖后,监理人又要求承包人对已覆盖部位揭开重新检验,经检验证明工程质量不符合要求,由此增加的费用和延误的工期应由( )承担。
某施工单位承包了一供水工程项目,合同条件采用《水利水电土建工程施工合同条件》。在合同实施中,由承包人采购使用的砂子不合格影响混凝土工程质量,监理人立即发出通知,要求承包人停止使用不合格的砂子,并要求提出补救措施。承包人提出了更换砂场的方案,并对已完成的不合格工程部位提出了处理方案并得到了监理人的同意。但同时承包人提出由此造成的工期延误和费用损失应由发包人补偿,其理由是承包人原有使用的砂子已按合同规定进行了检验并且得到了监理人的同意。承包人的观点是否正确?请说明理由。
某施工单位承包了一供水工程项目,合同条件采用《水利水电土建工程施工合同条件》。在合同实施中,由承包人采购使用的砂子不合格影响混凝土工程质量,监理人立即发出通知,要求承包人停止使用不合格的砂子,并要求提出补救措施。承包人接到监理人的警告通知后,认为混凝土试样的平均强度指标达到了合同要求,只是保证率比规范要求低,由于工期紧,更换砂场费用高又对工期影响大,申请继续使用。监理人是否应予同意?
某施工单位承包了一供水工程项目,合同条件采用《水利水电土建工程施工合同条件》。在合同实施中,由承包人采购使用的砂子不合格影响混凝土工程质量,监理人立即发出通知,要求承包人停止使用不合格的砂子,并要求提出补救措施。按照《水利水电工程建设项目施工监理规范》规定,监理应对混凝土进行平行检测。检测数量如何确定?检验费用由哪方负担?
采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同,用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。
《水利水电工程施工合同条件》规定,承包人递交了()后,已无权提出任何进一步的索赔要求。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)规定工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后,()d未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔被认可。
根据《水利水电工程标准施工招标文件》,承包人可要求发包人延长合同规定的工期的情形包括()等。
某施工单位承包了一供水工程项目,合同条件采用《水利水电土建工程施工合同条件》。在合同实施中,由承包人采购使用的砂子不合格影响混凝土工程质量,监理人立即发出通知,要求承包人停止使用不合格的砂子,并要求提出补救措施。按照《水利水电工程建设项目施工监理规范》规定,监理应对混凝土进行平行检测。试问检测数量如何确定?检验费用由哪方负担?
某施工单位承包了一供水工程项目,合同条件采用《水利水电土建工程施工合同条件》。在合同实施中,由承包人采购使用的砂子不合格影响混凝土工程质量,监理人立即发出通知,要求承包人停止使用不合格的砂子,并要求提出补救措施。为了保证工程质量,发包人决定在合同规定的检验基础上,增加混凝土取芯检验,并通过监理人指示承包人。你认为承包人是否有权拒绝进行检验?检验费用的承担如何确定?
某施工单位承包了一供水工程项目,合同条件采用《水利水电土建工程施工合同条件》。在合同实施中,由承包人采购使用的砂子不合格影响混凝土工程质量,监理人立即发出通知,要求承包人停止使用不合格的砂子,并要求提出补救措施。为了保证工程质量,发包人决定在合同规定的检验基础上,增加混凝土取芯检验,并通过监理人指示承包人。承包人是否有权拒绝进行检验?检验费用的承担如何确定?
第108题:根据九部委《标准施工招标文件》,监理人对隐蔽工程重新检查,经经验证明工程质量符合合同要求的,发包人应补偿承包人()。[2017真题]
第141题:某建设工程项目施工合同约定, 由承包人负责采购项目所需的防火门, 防火门设计要求的质量标准高于国家标准, 则在材料采购合同中对该材料的质量标准约定应是()。
亨利八世晚年的政治策略一方面防止罗马天主教会在英格兰的复辟,另一方面则压制清教徒兴起,把宗教改革进一步向前推进。
散花楼(第四窟)开凿后,请著名的文学家庆信写了一篇文采飞扬的铭文。这样大型的洞窟开凿活动无疑是将繁荣发展的天水石窟艺术又极大地向前推进了一步。
某工程设计合同,双方约定设计费为10万元,定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时,发包人由于该工程停建要求解除合同,此时发包人应进一步支付设计人()万元。
某工程设计合同,双方约定设计费为14万元,定金为3万元。当设计人完成设计工作40%时,发包人由于该工程停建要求解除合同,此时发包人应进一步支付设计人()
根据《10(20)千伏及以下配电网工程施工合同(试行)》,若发包人发现承包人采购的材料和工程设备与合同约定的施工标准不符,有权要求承包人重新提供,所拖延工期及因此增加费用由发包人承担。()
甲建筑公司通过投标与乙钢铁公司签订了一份建设工程承包合同,合同中约定:由甲建筑公司承包乙钢铁公司厂房建设工程,工程款为1850万元人民币。但是,合同签订后不久,乙钢铁公司要求降低工程款,否则将另行找人承包。甲建筑公司害怕失去工程项目,就同意另签订了一份工程款为1650万元人民币的承包合同。后来双方发生争议,甲建筑公司起诉至人民法院要求乙钢铁公司支付工程款。则工程款的支付应按 ( )。
某建设工程项目施工合同约定,由承包人负责采购项目所需的防火门,防火门设计要求的质量标准高于国家标准,则在材料采购合同中对该材料的质量标准的约定应是()。
施工合同履行中,发包人迟延提供由其负责采购的材料、工程设备,承包人向监理人提出索赔要求。根据标准施工合同通用条款的规定,可以给予承包人的补偿包括()
《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定,监理人收到承包人提交的索赔通知书后,应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料,必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。监理人再与发包人和承包人协商,就延长的工期达成一致。不能达成一致的,则由监理人确定延长的工期,并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的()天内,将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。