某房地产开发商招标修建写字楼工程(底层为商场),工程内容包括拆迁和修建,工期为18个月。合同规定,如果承包商不能在18个月内完成工程,应向业主支付误期损害赔偿费。开工后,业主未能在合同规定的时问内向承包商提供足够的施工场地。在开挖基槽时,发现地基土层中有淤泥夹层,可能引起不均匀沉陷,不得不进行设计变更,造成基础施工暂停2个月。由于上述原因。预计使工程拖期3个月。 根据以上资料,请回答下述问题: 在下述索赔程序中,表述正确的是()。
某承包商通过投标承揽了一大型建设项目设计和施工任务,由于施工图纸未按时提交而造成实际施工进度拖后。该承包商根据监理工程师指令采取赶工措施后,仍未能按合同工期完成所承包的任务,则该承包()。
如果一项国际工程处于“基本设计阶段”,在签订承包合同时,最好采用().
某安装公司A承接了某医院的门诊楼,双方签订了总承包合同,事后经业主同意A公司与B公司签订了分包合同。A公司项目部进场开工后,积极组织职工开展职业健康安全生产活动,减少或消除了生产因素中的不安全行为和状态,减少事故的发生率,从而保证了施工人员的健康和安全。根据上述背景资料,回答下面的问题:建设单位在申请领取施工许可证时,应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。
对能计算实物工程量的大型机械,可按施工任务签订实物工程量承包合同。()
如果一个大型工程项目在签订施工承包合同后,设计资料的深度和其他条件还不足以编制比较具体的施工总进度计划时,则可先编制()。
某工程项目合同工期为18个月,施工合同签订后,施工单位编制了一份初始网络计划,如下图所示(单位为月)。由于该工程施工工艺的要求,设计计划中工作C、工作H和工作J需共用一台特殊的履带吊装机械,为此需要对初始网络计划作调整。根据上述背景资料,回答下面的问题: https://assets.asklib.com/images/image2/2018071612253514711.png 如果各项工作均按最早时间安排,起重机在现场闲置()个月。
分包单位对所承担的施工项目必须编制(),大型独立施工项目还应编制(),经发包单位施工技术、安监等部门审查合格后执行,并作为分包合同的附件。无此附件,所签订的承包合同无效。因无安全施工措施而发生事故,发包单位签约者应负全部责任。
某房地产开发商招标修建写字楼工程(底层为商场),工程内容包括拆迁和修建,工期为18个月。合同规定,如果承包商不能在18个月内完成工程,应向业主支付误期损害赔偿费。开工后,业主未能在合同规定的时问内向承包商提供足够的施工场地。在开挖基槽时,发现地基土层中有淤泥夹层,可能引起不均匀沉陷,不得不进行设计变更,造成基础施工暂停2个月。由于上述原因。预计使工程拖期3个月。 根据以上资料,请回答下述问题: 依据工程索赔处理原则,在下列选项中,正确的说法是()。
某区拟建一大型广场,该工程项目在签订施工承包合同后,因工程项目规模巨大,设计资料的深度和其他条件还不成熟,施工企业应先编制()。
某房地产开发商招标修建写字楼工程(底层为商场),工程内容包括拆迁和修建,工期为18个月。合同规定,如果承包商不能在18个月内完成工程,应向业主支付误期损害赔偿费。开工后,业主未能在合同规定的时问内向承包商提供足够的施工场地。在开挖基槽时,发现地基土层中有淤泥夹层,可能引起不均匀沉陷,不得不进行设计变更,造成基础施工暂停2个月。由于上述原因。预计使工程拖期3个月。 根据以上资料,请回答下述问题: 该项索赔产生的原因属于下列选项中的有()。
如果大型工程项目在签订施工承包合同后,设计资料的深度和其他条件还不足以编制比较具体的施工总进度计划时,则可先编制( )。
第95题:如果工程项目在签订施工承包合同后, 设计资料的深度和其他条件还不足以编制比较具体的施工总进度计划时, 可先编制()。
(三)背景资料 某建设单位与A市政公司(简称A公司)签订管涵总承包合同,菅涵总长800m,A公司将工程全部分包给B工程公司(简称B公司),并提取了5%的管理费。A公司与B公司签订的分包合同约定:(1)出现争议后通过仲裁解决;(2)B公司在施工工地发生安全事故后,应赔偿A公司合同总价的0.5%作为补偿。
某工程业主与设计单位签订了合同价为50万元的设计合同,业主支付给设计单位定金10万元。该业主与承包商签订了施工合同,业主支付给承包商预付款20万元。则下列表述中,错误的是()。A.设计单位不履行合同时,应当支付给业主20万元B.承包商不履行合同时,应当支付给业主40万元C.设计合同履行后,定金10万元可冲抵设计费D.施工合同履行过程中,业主可逐步扣回预付款20万元
据下列材料,请回答7~12题:某大型机床厂机电安装工程项目,通过招标投标,最终某设备安装工程公司中标,并签订了总承包合同,该设备安装工程公司与某机床生产企业签订了采购合同。总承包合同中约定总承包企业承担工程设备的采购任务,总承包企业在订立采购合同后,派人进驻机床生产企业进行监造。为了创造正常的施工条件和提高工程质量,该设备安装工程公司加强了该工程设备和材料的质量控制。 机电工程设备采购的通用程序有哪些?
【论述题】案例一: 某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。施工合同中规定: (1)设备由建设单位采购,施工单位安装; (2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按表中所列标准补偿; 设备闲置补偿标准表 机械名称 台班单价(元/台班) 补偿标准 大型起重机 1060 台班单价的60% 自卸汽车(5t) 318 台班单价的40% 自卸汽车(8t) 458 台班单价的50% (3)施工过程中发生的设计变更,其价款按建标[2013]44 号文件的规定以工料单价法计价程序计价,管理费费率为 10%,利润率为 5%,税率为 3.41%。该工程在施工过程中发生以下事件: 事件1:施工单位在土方工程填筑时,发现取土区的土壤含水量过大,必须经过晾晒后才能填筑,增加费用30000元,工期延误10天。 事件2:基坑开挖深度为3m,施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3(已经监理工程师批准)。施工单位为
根据公路工程施工组织设计阶段的不同,施工组织设计可以划分为两类:一类是投标前编制的施工组织设计(简称“ 标前设计” ),另一类是签订工程承包合同后编制的施工组织设计(简称“ 标后设计” )。两类施工组织设计的区别说法正确的是()
【背景资料】 某基坑土方开挖工程,开挖土方量4200m3,2013年3月12日建设单位与施工单位签订了承包合同,合同采用固定总价合同,合同中双方约定2013年4月10日开工,4月20日完工,总工期10d。在基坑土方开挖的过程中发生了以下事件: 事件一:施工单位租赁的挖掘机未能及时到场,造成该工程晚开工3天,人员窝工l2个工日。 事件二:4月16日,基坑土方开挖过程中,监理单位发现持力层的土质与勘察单位提供的勘察报告中的土质不符,随即下达了停工指令。在对土方开挖进行设计变更后,监理单位在4月20日发出了复工令。基坑土方开挖设计变更,深度办加深了2.4m,土方开挖量增加了1260m3,停工期间,施工单位人员窝工l6个工作日。 【问题】 1.该工程项目的合同方式是否妥当?请说明理由。 2.上述事件中施工单位是否可以要求索赔?请说明理由。 3.上述事件的工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天? 4.施工单位应向建设单位提供的索赔文件有哪些?
某建设项目,建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》与施工单位签订了施工承包合同,在招投标和合同履行过程中发生了如下事件:事件1:在招标过程中邀请投标人进行了现场考察,投标人考察现场后,以书面形式提出质疑,招标人给予了书面解答。事件2:开标时,发现投标人没按要求提供合格的投标保函,在正常履行招投标程序后,中标的施工单位按照要求提交了履约保函。事件3:在施工合同履行过程中,由承包人负责设计的图纸
背景资料: 某土石坝坝体施工项目,业主与施工总承包单位签订了施工总承包合同,并委托了工程监理单位实施监理,施工总承包单位与分包单位签订了深基坑的专业分包合同。在施工过程中发生了如下事件: 事件1:深基坑支护工程的专业分包单位在施工过程中,由负责质量管理工作的施工人员兼任现场安全生产监督工作。 事件2:土方开挖到接近基坑设计标高时,总监理工程师发现基坑四周地表出现裂缝,即向施工总承包单位发出书面通知
某施工企业通过投标获得了某机电安装工程的施工总承包任务,该施工企业中标后的第10天与业主签订了固定总价机电安装施工总承包合同。随后,该施工企业将部分主体工程分包给具有相应资质条件的分包人,并签订了分包合同。施工总承包合同中约定的合同工期为380天,而依施工预算定额该工程工期应为360d。在合同履行过程中,施工总承包单位发现施工图设计文件中提供的某些工程尺寸有误,遂提出更正。问题1.按承包工程的范围
背景:某支线机场已获得了初步设计的批复。因为自身建设管理项目力量不足,同时政府领导要求尽快完成建设任务,所以拟将该项目实施工程总承包。在得到信息后,承担初步设计的某民航设计院立即与该项目业主方取得联系,双方通过谈判基本达成一致意见,但没有立即签订合同,总承包企业就成立项目部,开始了工程总承包工作。总承包企业首先进行土建方面的施工图设计,没有及时将设备采购等纳入设计阶段,在完成土建施工图后,组织招标
【背景资料】某大型连锁超市在新开发住宅小区附近建设一连锁店,业主通过招标,机电安装工程由甲施工单位中标。事件一:签订工程承包合同后,在施工图纸出来之前,甲施工单位便进行了施工组织设计的编制,施工图纸会审后,施工单位在原投标书的基础上,进行了格式和内容的调整,即作为该项工程的施工组织设计。在投标书中,该施工单位承诺:工程竣工时间比招标文件中要求的时间提前20天;该施工单位在编制施工组织设计时,将以上内容改为:工程竣工时间比招标文件中要求的时间提前30天。事件二:甲施工单位把制冷燃气溴化锂机组分包给具备专业施工资质的乙单位负责供货和安装。请根据上述背景资料完成以下选项。其中判断题二选一(A、B选项),单选题四选一(A、B、C、D选项),多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。不选、多选、少选、错选均不得分。乙施工单位确定施工方法及工艺要求时,其内容应当包括()。