-
某工程项目施工过程中,由于下述情况导致暂停施工,根据《标准施工招标文件》通用合同条款的规定,承包商可获得工期顺延的有()。
A . 由于发包人未能按约支付工程款,承包人暂停施工
B . 由于在施工过程中出现了意外情况,监理人指令承包人暂停施工
C . 由于施工机械发生故障,承包人暂停施工
D . 由于监理人未能及时发布复工指令,承包人暂停施工
E . 承包人提出复工申请,因监理人未及时作出答复,导致承包人无法复工
-
《水利水电土建工程施工合同条件》通用条款规定,专用合同条款中规定的工程主要材料到达工地并满足以下哪些条件后,承包人可向监理人提交材料预付款支付申请单,要求给予材料预付款?()
A . 材料的质量和储存条件符合《技术条款》的要求
B . 材料已到达工地,并经承包人和监理人共同验点入库
C . 承包人应按监理人的要求提交材料的订货单、收据或价格证明文件
D . 材料已经采购并在运送中
E . 材料已经部分用于过程施工
-
某工程项目施工过程中,由于下述情况导致暂停施工,根据《标准施工招标文件》通用合同条款的规定,承包商可获得工期顺延的有( )。
A . 由于发包人未能按约支付工程款,承包人暂停施工
B . 由于在施工过程中出现了意外情况,监理人指令承包人暂停施工
C . 由于监理人未能及时发布复工指令,承包人暂停施工
D . 承包人提出复工申请,因监理人未及时作出答复,导致承包人无法复工
-
依据《施工合同示范文本》通用条款,施工合同履行过程中,隐蔽工程经工程师进行了检验,之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验,检验结果表明该隐蔽工程的施工质量不合格,则()
A . 发包人承担全部费用,工期相应顺延
B . 发包人承担全部费用,工期不予顺延
C . 承包人承担全部费用,工期不予顺延
D . 承包人承担全部费用,工期相应顺延
-
某工程在施工过程中,由于承包人的原因发生事故,根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,事故发生后的通知程序是()。
A . 承包人应立即通知发包人
B . 承包人应立即通知新闻媒体
C . 承包人应立即通知监理人,监理人应立即通知发包人
D . 如没有造成人员伤亡,承包人可自行处理
-
施工合同文件通常包括:①投标书及其附录;②专用合同条款及其附件;③合同协议书;④已标价工程量清单或预算书;⑤通用合同条款;⑥中标通知书等。根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201),通用条款中规定合同文件解释的优先顺序是()。
A . ⑥③①②⑤
B . ③⑥⑤②①
C . ③⑥①②⑤
D . ⑥③②⑤①
-
施工合同文件通常包括:①投标书及其附录;②专用合同条款及其附件;③合同协议书;④已标价工程量清单或预算书;⑤通用合同条款;⑥中标通知书等。根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201),通用条款中规定合同文件解释的优先顺序是( )。
A . ⑥③①②⑤
B . ③⑥⑤②①
C . ③⑥①②⑤
D . ⑥③②⑤①
-
某工程在施工过程中,由于承包人的原因发生事故,根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,事故发生后的通知程序是( )。
A . 承包人应立即通知发包人
B . 承包人应立即通知新闻媒体
C . 承包人应立即通知监理人,监理人应立即通知发包人
D . 如没有造成人员伤亡,承包人可自行处理
-
某工程因施工需要,需取得出入施工场地的某条临时道路的通行权,根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,正确的说法是()。
A . 承包人负责办理,并承担有关费用
B . 承包人负责办理,发包人承担有关费用
C . 发包人负责办理,并承担有关费用
D . 发包人负责办理,承包人承担有关费用
-
依据《施工合同示范文本》通用条款,施工合同履行过程中,隐蔽工程经工程师进行了检验,之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验,检验结果表明该隐蔽工程的施工质量不合格,则()。
A . A.发包人承担全部费用,工期相应顺延
B . B.发包人承担全部费用,工期不予顺延
C . C.承包人承担全部费用,工期不予顺延
D . D.承包人承担全部费用,工期相应顺延
-
《水利水电土建工程施工合同条件》通用条款规定,专用合同条款中规定的工程主要材料到达工地并满足以下()条件后,承包人可向监理人提交材料预付款支付申请单,要求给予材料预付款。
A . A.材料的质量和储存条件符合《技术条款》的要求
B . B.材料已到达工地,并经承包人和监理人共同验点入库
C . C.承包人应按监理人的要求提交材料的订货单、收据或价格证明文件
D . D.材料已经采购并在运送中
E . E.材料已经部分用于过程施工
-
《水利水电土建工程施工合同条件》通用条款规定,在履行合同过程中,监理人可根据工程的需要指示承包人进行以下哪些类型的变更?()
A . 增加或减少合同中任何一项工作内容
B . 增加或减少合同中关键项目的工程量超过专用合同条款规定的百分比
C . 取消合同中任何一项工作
D . 改变合同中当事人的权利和义务
E . 改变工程建筑物的形式、基线、标高、位置或尺寸
-
某工程因施工需要,需取得出入施工场地的某条临时道路的通行权,根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,正确的说法是()。
A . 承包人负责办理,并承担有关费用
B . 承包人负责办理,发包人承担有关费用
C . 发包人负责办理,并承担有关费用
D . 发包人负责办理,承包人承担有关费用
-
根据《标准施工招标文件》中"通用合同条款"的规定,取得为工程建设所需修建场外设施的权利应( )。
A . 由发包人负责办理,承包人协助并承担有关费用
B . 由发包人负责办理,并承担有关费用,承包人协助
C . 由承包人负责办理,发包人协助并承担有关费用
D . 由承包人负责办理,并承担有关费用,发包人协助
-
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,取得为工程建设所需修建场外设施的权利应()。
A . 由发包人负责办理,承包人协助并承担有关费用
B . 由发包人负责办理,并承担有关费用,承包人协助
C . 由承包人负责办理,发包人协助并承担有关费用
D . 由承包人负责办理,并承担有关费用,发包人协助
-
施工合同示范文本通用条款中明确规定,工程师依据工程项目的需要和施工现场的实际情况,可以向承包人发出变更通知的情况有()。
A . 删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成
B . 更改部分工程的位置和尺寸
C . 增加部分合同中约定的工程量
D . 为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序
E . 要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械,完成新增加的工程
-
根据《水利水电土建工程施工合同条件》通用条款规定,在履行合同过程中,发生()行为属发包人违约。
A . 发包人未能按合同规定的内容和时间提供施工用地、测量基准和应由发包人负责的部分准备工程等承包人施工所需的条件。
B . 发包人未能按合同规定的期限向承包人提供应由发包人负责的施工图纸。
C . 发包人未能按合同规定的时间支付各项预付款或合同价款,或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证,导致付款延误。
D . 由于法律、财务等原因导致发包人已无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。
E . 因发生不可抗力造成合同无法继续履行。
-
第94题:根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,取得为工程建设所需修建场外设施的权利应()。[2020]
A:由发包人负责办理,承包人协助并承担有关费用
B:由发包人负责办理,并承担有关费用,承包人协助
C:由承包人负责办理,发包人协助并承担有关费用
D:由承包人负责办理,并承担有关费用,发包人协助
-
第103题:根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,工程施工过程中发生事故,下述说法正确的有()[2020]
A:承包人应立即通知发包人,发包人及时向有关部门报告
B:承包人应立即通知监理人,监理人应立即通知发包人
C:承包人和监理人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修
D:需要移动现场物品时,应作出标记和书面记录,妥善保管有关证据
E:承包人和监理人应按国家有关规定,及时如实地向有关部门报告事故发生情况
-
按照《建设工程施工合同》通用条款的规定,下列在合同履行过程中发生的款项,属于“费用”的包括()。
A.设计变更给承包人增加的款额
B. 工程师批准承包商索赔的款项
C. 承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费
D. 承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出
E. 承包商收取的分包管理费
-
按照 《建设工程施工合同》 (示范文本) 通用条款的规定, 施工中发生不可抗力事件后, 由此导致的损 失及工期延误责任承担方式为()
A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失, 由发包人承担
B.承包人的人员伤亡损失, 由发包人承担
C.发包人的人员伤亡损失, 由承包人承担
D.工程所需清理、 修复费用, 由发包人承担
E.延误的工期相应顺延
-
下列选项中, 对于按照 《建设工程施工合同》 (示范文本) 通用条款规定, 竣工结算时, 发包人的违约 责任描述正确的是()
A.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后28天内仍不支付, 承包人可以与发包人协议将该工程折价
B.发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款, 承包人可以催告发包人支付 结算价款
C.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付, 可直接委托拍卖公司拍卖该工程
D.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付, 可以由承包人申请人民法院将该工程依法 拍卖
E.发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款, 从第29天起按承 包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息, 并承担违约责任
-
《建设工程施工合同》 (示范文本) 通用条款规定, 在施工过程中, 因设计变更导致承包人的施工成 本增加及工期延误, 正确的处理是()
A.增加的费用由承包人承担, 延误的工期不予顺延
B.增加的费用由承包人承担, 延误的工期相应顺延
C.增加的费用由发包人补偿, 延误的工期相应顺延
D.增加的费用由发包人补偿, 延误的工期不予顺延
-
FIDIC《施工合同条件》通用条款中未明确规定业主必须向承包商提供(),具体工程的合同内是否包括此条款,取决于业主主动选用或融资机构的强制性规定。
A.投标保函
B.履约保函
C.支付保函
D.预付款保函